编号:_编号:_公园工程施工合同公园工程施工合同发包人:发包人:_承包人:_承包人:_签订日期:_年_月_日签订日期:_年_月_日_(以下简称“发包人”)为实施_公园工程,已接受_以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。一、工程项目 一、工程项目 工程名称:工程地点:工程内容:大理石阶梯、景观池、活动中心、绿化、木质栈道、儿童娱乐活动场所、7 字型走廊、水电设施。二、合同期二、合同期计划开工日期_年_月_日。计划竣工日期_年_月_日。三、质量标准三、质量标准工程质量符合国家相关质量标准和图纸要求,满足合格标准。四、签约合同价和合同价形式四、签约合同价和合同价形式1、签约合同价为:人民币(大写)_整(¥_元);其中:项目类型费用(元)安全文明施工材料和工程设备专业工程其他合计2、合同价格形式:固定价格形式五、项目经理:_五、项目经理:_六、发包人责任六、发包人责任1、承包人进入现场安装时,发包人提供施工所需的水源、电源及协调工作。承包人应做好自己供电的准备。2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。3、按照合同规定支付工程款。七、承包人责任七、承包人责任1、严格按照发包人的施工进度要求,认真组织施工;遵守发包人的现场施工管理条例,接受发包人及监理公司的监督管理。2、承包人必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任承包人自负。3、施工人员食宿自理,特种作业人员需提供上岗证件。4、验收合格后,承包人应将合格的施工资料,有关验收证明文件等全套资料提供给发包人。5、方管厚度必须按照合同要求,如达不到合同要求,发包人有权要求承包人退货。八、违约责任八、违约责任1、甲乙双方必须严格按合同条款约定执行。2、发包人如不能按期付款,承包人有权追究发包人的违约责任,并有权停止施工。3、双方友好协商解决各种问题,未经发包人同意,承包人不得随意变更或解除合同,否则将承担由此造成的一切损失。4、承包人不履行合同约定义务,经发包人催告后,承包人在三日内不改正的,发包人有权解除合同,由此对承包人造成的任何损失,发包人不承担任何责任。九、合同的生效九、合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。未尽事宜,双方另行协商;协商不成的,向合同履行地法院提起诉讼。发包方:承包方:法定代表人:法定代表人:联系方式:联系方式:开户行:开户行:开户号:开户号:本产品内容由在行原创整理,仅供个人使用,未经我方允许,任何单位、个人不得转载本文内容,也不得歪曲和篡改本文内容,否则将视为侵权,对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,我方依法保留追究权。在行:www.kwenku.com 编号:_编号:_公园建设工程施工合同公园建设工程施工合同甲 方:甲 方:_乙 方:_乙 方:_签订日期:_年_月_日签订日期:_年_月_日工程名称:建设单位:(简称甲方)施工单位:(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工,本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:一、工程内容和承包方式:1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方,工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。4、工期:自甲方通知进场之日起_天完工。如遇下列情况,工期顺延。(1)、施工图未及时交给乙方,乙方按图纸交接时间计算工期。(2)、工程量增加。(3)、非承建方原因,施工期间一周内累计停水、电达 8 小时以上,工期顺延。(4)、甲方资金到位,未按合同约定拨付工程进度款。二、工程造价及结算:二、工程造价及结算:1、工程量均按实计算,工程按新园林定额结算。2、工程取费按二级园林施工企业执行,乙方适当让利,综合费、利润按 70%计取。3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。4、工程造价暂定为人民币_元。三、结算及付款方式:三、结算及付款方式:1、全额垫资付款方式:甲乙双方签订合同后,乙方垫资工程建设,自完工日起甲方三年内付清工程款,工程结算审计后一个月内支付总工程款的 40%,第二年同月支付总工程款的 30%,第三年同月支付总工程款的 30%(按有关规定留足工程质保金);从第二年起按年计息,未支付的工程款(不包括质保金)需按银行同期贷款利息的 1.5 倍支付乙方利息,直到付清乙方为止。2、甲方资金到位付款方式:、需按工程进度拨付乙方进度款,乙方每月 1-5 号上报