疫情过后的索赔应对思路.pdf

疫情过后的索赔应对思路讲解了疫情后各类项目管理中的关键问题及其应对策略。文中阐述了疫情过后招标管控的新原则，强调风险分担机制及专项附件的设置，并明确禁止将无法预料的风险转嫁给承包方。文档对开发商是否可以延期交房进行详尽分析，根据不同时间签订合同的情境探讨疫情对交付期限影响的可能性与合法性。在工期能否顺延问题上，文件指出应第一时间了解工人构成比例、身体状况等实时数据来判断工期受影响的程度。同时，详细规定了如何判定因疫情导致延误的具体时间，并提出了针对人员机械材料费用的补偿思路以及抢工费用和其他相关费用的补偿考量。疫情过后的索赔应对思路适用于建筑行业、房地产开发等相关领域的企业和个人。对于开发商和承包商，在处理疫情后的工程延期索赔事宜时，本文提供的原则指导有助于双方共同应对疫情带来的不可预测因素，确保工程项目顺利推进。它也为政府部门审核相关企业的延期或补偿申请提供参考依据。此外，对于法律专业人士而言，该文件可为研究疫情相关案件的法理依据以及责任划分提供重要信息，协助制定更合理的判决方案。